人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

燃氣鍋爐節能改造篇一

承包方(以下簡稱乙方)：______________

依照《^v^民法典》、《筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，在雙方平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方房屋維修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

1.工程地點：______________________

2.工程內容及做法(見工程預算書)

3.工程承包方式，雙方商定采取由乙方帶資進場，包工包料

4.工程期限________天。

開工日期________年________月________日。

竣工日期________年________月________日。

5.合同價款：本合同工程造價為(人民幣：______________________元，金額大寫：______________)

雙方商定施工圖紙由乙方為甲方設計施工圖紙，甲方、乙方各執一份。

2.提供施工期間的水源、電源

4.甲方參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，工程竣工驗收。

2.嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境

3.保證施工現場的整潔，工程完成后，負責清掃施工現場。

4.施工過程施工人員發生任何安全事故，均由乙方負責。

工程項目或施工方式如需變更，雙方就協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料送到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收，方可用于施工。

1.對以下原因造成竣工日期延誤，經雙方確認，工期相應順延

a)工程質量變化

b)不可抗拒力

d)甲方同意工期順延的其他情況

2.因乙方責任不能按期完工，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在的問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2.本工程自驗收合格后，雙方簽字之日起保修期為________年，并追蹤保養服務，驗收合格后，乙方向甲方填寫工程保修單。

工程驗收合格后，甲方向乙方支付所有工程款。

2.未辦理有關手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責

3.因一方原因，造成合同無法繼續履行時，由責任方賠償對方相應的經濟損失

4.由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不順延

5.由于乙方原因致使裝修工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金。

1.本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效

2.合同簽定后工程不得轉包

3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份

4.合同履行完后自動終止

________年________月________日

燃氣鍋爐節能改造篇二

訂立合同雙方：

定作人：_________ （以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人：_________ 簽約人：_________

定作人機構地址：_________ 傳真電話：_________

承攬人：_________（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負責）人：_________ 簽約人：_________

承攬人營業執照：_________ 生產報刊亭許可證明：_________

根據《^v^合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。

1、_________

2、_________

3、_________

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。

2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm 厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。

1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。

2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

1、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費。

4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

2、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

3、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

4、剩余的合同標的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰ 的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

2、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

簽約人（簽字）：_________ 簽約人（簽字）：_________

簽約地點：_________ 簽約日期：_________年__月__日

燃氣鍋爐節能改造篇三

發包人：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

本工程由公司承建，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、法規的規定、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工有關事項，經協商達成如下協議：

大悟縣__學校__房屋維修改造

大悟縣學校校園內。

開工日期：___年___月___日，竣工日期：___年___月___日，共計___日歷天。

工程質量等級要求達到合格工程標準以上。

合同價款暫定為(要大寫)元(要小寫元)。房屋維修改造項目，由甲乙雙方簽證認可后作為結算依據，工程決算由大悟縣造價站核算后，經中介組織審計后以審計結論作為雙方結算工程價款的最終依據。

甲方責任及義務：

(1)開工前做好“三通”工作;

(2)向乙方提供施工圖紙或指定房屋維修改造內容;

(3)負責協助乙方處理好周邊關系;

(4)對施工圖或工程量進行變更;

(5)按照合同約定的期限和方式支付合同價款;

(6)檢查驗收乙方完成的工程;

(7)工程質量達不到約定標準時，甲方有權要求乙方繼續施工，直到符合約定標準，因此發生的施工費用由乙方承擔，工期不予順延。

乙方責任及義務：

(2)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;

(3)保證施工場地清潔，交工前清理好地面雜物，并達到甲方要求;

(4)乙方必須服從甲方在施工過程中管理的有關規定;

(5)提供滿足施工所需的人員、機械設備和運輸車輛;

(6)乙方應當與聘用人員簽訂勞動合同并投保有關的工傷保險或人身意外保險;

(7)隨時接受甲方的監督和檢查;

(8)乙方應當妥善處理施工過程中產生的建設垃圾，不得隨意亂倒;

(9)按期完成承包的工程;

(13)乙方未征得甲方同意，不得將本工程轉包給第三者;

(15)乙方負責協調施工區村民、村組及周邊關系，發生的一切費用由乙方承擔。

乙方應向甲方提交已完工工程量的報告，甲方接到報告后，由甲方對設計圖紙及工程施工記錄，隱蔽工程記錄核實后簽字認可(以下稱計量)。簽字認可的已完工工程量作為結算和支付工程價款的依據。工程量須經甲方、勘探單位、設計單位和監理工程師簽字確認后生效。對乙方擅自超出設計圖紙范圍或甲方指定外和因乙方原因造成返工的工程不予計量。

施工中甲方需對原工程變更的，由甲方提供變更的相應說明，并由設計院發出變更通知，乙方應按照變更通知施工。施工過程中，因下列因素導致工程量變更或甲方無需繼續施工時，甲方應當向乙方出具工程量變更確認書，雙方依據乙方實際履行的工程量結算工程款：

1、工程設計圖紙變更;

2、因施工過程中發現了古墓或文物致使工程停工;

3、甲方撤銷了對該工程的投資;

4、行政機關責令停止該工程的施工;

5、其他致使甲方無法或無需繼續施工的情形;

施工中乙方應嚴格按照圖紙和甲方的要求施工，不得隨意變更工程設計，因乙方擅自變更設計發生的費用和由此造成的損失由乙方承擔，并追究其責任。

因以下原因造成工期延誤，經甲方駐工地工程師和工地代表確認，工期可相應順延

1、甲方未能及時提供圖紙和開工條件;

2、甲方未能按約定日期支付工程款，致使施工不能正常進行;

3、設計變更和工程量增加;

4、不可抗力;

5、其他經甲方同意工期順延的其他情況。

工程具備竣工驗收條件后，乙方按照國家的工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整的竣工資料及竣工報告，由甲方組織有關單位驗收，并在驗收后給予認可或提出整改意見，如需整改，乙方應按要求整改并承擔由自身原因造成整改的費用，竣工日期(不需整改的合格工程)為乙方提交竣工報告的日期;需整改后方能達到竣工要求的，應為乙方整改后提請甲方驗收的日期。工程驗收后，甲乙雙方應積極配合完成工程決算和審計。工程竣工時，雙方依照工程設計圖紙和甲方簽證的變更單進行工程量驗收;施工完畢后，工地現場應當干凈整潔。總價按實際完成工程量計算，執行20___年《湖北省房屋建筑工程與裝飾工程消耗量定額及基價表》、《湖北省建筑工程公共專業消耗量定額及統一基價表》和湖北省建筑安裝工程費用定額或湖北省房屋維修改造定額及相關文件精神，并按5%比例下浮。

2、按工程形象進度分批付款。工程竣工交付使用累計付至該工程合同款的80%，余款在工程竣工交付甲方使用后一年內無質量問題時付清，乙方應于甲方付清90%工程款前，向甲方開具所有工程款的發票;乙方未開具時，甲方有權拒絕支付工程余款。

(3)甲方在付款條件成熟時，逾期向乙方支付工程款時，每逾期一日，應按應付款的萬分之二向乙方支付違約金。

(2)保修期從竣工驗收之日起，保修期間乙方應接到維修通知10日內派人維修，否則甲方可委托其他單位或人員維修，所發生的費用，從保修金中扣除。

因本合同發生的一切爭議，雙方應協商解決;協商不成時，可向當地人民法院提起訴訟，勝訴方為解決爭議發生的訴訟費、律師費、交通費和通訊費等由敗訴方承擔。

組成本合同的文件包括：

1、招標文件;

2、本合同書;

3、施工圖紙及有關技術文件;

4、工程變更簽證單;

5、工程建設標準;

6、工程預決算書;

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

甲乙雙方各自委派的駐工地工程師和工地代表。

甲方駐工地工程師和駐工地代表：

乙方駐工地工程師和駐工地代表：

駐工地工程師和工地代表為雙方履行合同的代表人，其簽署的有效文件為本合同的補充合同。

未盡事宜由雙方協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

燃氣鍋爐節能改造篇四

本合同雙方當事人：

發包方（以下簡稱甲方）：

名稱：

地址：

承包方（以下簡稱乙方）：

根據《^v^經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

1、工程地點 延安市東關45棟2單元202室

2、工程承包方式：包工包料

3、工程期限 30天

開工日期2011年01月05日

竣工日期2011年02月05日

4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）

__

5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修半年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

7、因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

8、一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

9、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

燃氣鍋爐節能改造篇五

根據**印發的《關于深圳能源新疆區域開展安全生產檢查的通知》（新監委〔2018〕1號）文件精神和工作安排，**光伏電站立即制定安全檢查實施方案，于2018年10月30日至11月6日開展安全生產檢查監督工作，重點檢查安全帽、安全帶等安全防護用品及隱患排查治理情況，現將檢查情況進行總結。

一、制定實施方案

在“安全生產檢查”實施方案中，**光伏電站圍繞人員及設備設施安全，以及“全覆蓋、零容忍、重實效”的要求，認真研究和制定了“安全生產檢查”實施方案，同時成立了安全生產檢查領導小組，結合上級文件規定以及我電站工作實際情況，擬定了開展“安全生產檢查”活動的具體計劃，并積極組織實施落實。

二、突出工作重點，落實檢查任務

根據**公司的總體安排，結合**光伏電站實際情況，此次對安全防護用品、安全工器具、110kv升壓站設備、應急物資儲備情況、制度管理、消防管理等重點部位、薄弱環節進行了全面細致的檢查。為有效的落實此次檢查任務，將責任分解落實到了具體責任人員身上，保證了各項檢查任務落到實處。

三、檢查內容

（一）檢查各項規章制度完善情況

檢查安全隱患排查治理制度執行情況、安全工器具檢查記錄情況、應急物資臺賬及檢查情況、安全培訓、每月的安全生產例會、事故演習及應急預案演練情況、日常例行工作、值班記錄等。

（二）排查電站設備、安全防護用品及安全工器具隱患

檢查出隱患缺陷：1、檢查繼保室照明不足，部分照明燈具不亮，已對損壞的節能燈泡進行了更換；2、檢查發現35kv高壓室電采暖配電箱箱內積灰嚴重，已做清灰處理；3、檢查發現水泵房窗戶關閉不嚴，已對損壞的窗戶進行修理并關閉嚴密；4、檢查發現生活區大門開裂，現已做加固處理。

（三）組織培訓學習，增強安全意識

檢查安全活動、安全教育培訓工作，每月是否按時進行，檢查事故預想和應急處置培訓工作是否定期組織開展。

（四）加強消防安全管理

檢查消防臺賬建立和消防器材的配備，對宿舍、倉庫、主控樓、等重點消防部位進行清理、整頓。同時在用電結束及時關閉電氣設備電源。廚房作業完畢應及時關閉氣閥、電源，定期檢查燃氣管路、閥門是否存在漏氣現象。

四、檢查要求

1、將本次安全生產檢查活動有機結合起來合理安排，集中力量開展安全生產檢查工作。

2、認真部署，明確重點對發現的問題制定整改措施和明確完成時間，確保檢查全面、措施可行、整改及時。

3、加大整改，落實措施。要堅持“查出即改”的工作原則，發現問題及隱患要分析產生原因并采取措施及時消除。對威脅人身、設備安全的重大缺陷或隱患，要制定控制措施，落實責任人，按照整改計劃組織實施。

4、通過檢查、整改工作，切實消除安全隱患，提高安全管理水平，認真落實各項安全生產規章制度，加大現場監督檢查力度，確保我光伏電站安全穩定運行。

五、具體檢查情況

**站于10月30日-11月6日對全場進行全面檢查，安全帽、安全帶等安全防護用品全部合格；安全工器具外觀良好，均在有效期內；各項安全規章制度完善，記錄完整；消防設備設施合格。此次發現各類隱患4項，截止11月6日已經整改完成4項。

六、小結

通過開展此次全面的安全生產檢查活動，使福塔電站全員從思想上提高了安全意識，增強了全體員工安全責任心，提高安全生產保障水平，進一步夯實安全生產基礎，保證福塔電站安全生產形勢的持續穩定可控。

**電站

2018年11月06日